問答題

對某項工程的施工,業(yè)主通過公開招標(biāo)的方式選定了承包商。簽定合同時,業(yè)主為了約束承包商能保證工程質(zhì)量,要求承包商支付了20萬元定金。業(yè)主與承包商雙方施工合同中對工程預(yù)付款、工程質(zhì)量、工程價款、工期和違約責(zé)任等都作了具體約定。
施工合同履行時,在基礎(chǔ)工程施工中碰到地下有大量文物,使整個工程停工10天;主體工程施工中由于施工機(jī)械出現(xiàn)故障,使進(jìn)度計劃中關(guān)鍵線路上的部分工作停工15天。兩次停工承包商都及時提出了工期索賠申請,并提供了施工記錄。

請問定金與預(yù)付款有何區(qū)別?

你可能感興趣的試題

3.問答題

我國按FIDIC土木工程施工合同條件實(shí)施的某工程,招標(biāo)文件參考資料提供的采砂地點(diǎn)距工地4千米,開工后,經(jīng)工程師檢查,該砂不符合要求,承包人只得從距工地20千米的另一采砂點(diǎn)采砂;而在一個關(guān)鍵工作面上發(fā)生了幾種原因造成暫時停工:4月22日至26日承包人設(shè)備故障,工程師應(yīng)于4月24日交給承包人的后續(xù)圖紙到5月10日才交給承包人,5月7日至12日工地小了該季節(jié)罕見的特大暴雨,造成5月11日至14日該地區(qū)的供電全面中斷。合同中相關(guān)內(nèi)容如下:
⑴通用條件:
11.1在承包人送遞標(biāo)書前,業(yè)主應(yīng)使承包人得到由業(yè)主根據(jù)有關(guān)該項工程的調(diào)查所取得的水文及地表以下狀況的資料,但承包人對他自己就上述資料的解釋負(fù)責(zé);……
12.1應(yīng)該認(rèn)為承包人在投標(biāo)前對其報價的正確性與完備性已經(jīng)查明;
45.1任何工程如無工程師的許可,均不得在夜間或星期日或當(dāng)?shù)毓J(rèn)的休息日施工?!?br /> ⑵專用條件:45.1刪除通用條件中第45.1款中的星期日。5月1日~5月3日為法定假期。
⑶投標(biāo)書附件中規(guī)定:竣工拖期違約損失償金為人民幣5萬元/日。

由于幾種情況的暫時停工,承包人在5月15日向工程師提交了延長工期25天,成本損失費(fèi)2萬元/天和利潤損失費(fèi)2千元/天(費(fèi)率經(jīng)核準(zhǔn)),共計索賠款額人民幣55萬元。
⑴如果把工期延誤作以下分類,①不可原諒延誤,②可原諒應(yīng)補(bǔ)償延誤,③可原諒但不補(bǔ)償延誤。你認(rèn)為從5月11日至14日的延誤屬于()。
⑵應(yīng)批準(zhǔn)延長工期多少天、批準(zhǔn)索賠款額多少萬元?為什么?⑶作為監(jiān)理工程師在業(yè)主給承包人的進(jìn)度支付中是否扣除竣工拖期違約損失償金,為什么?

4.問答題

我國按FIDIC土木工程施工合同條件實(shí)施的某工程,招標(biāo)文件參考資料提供的采砂地點(diǎn)距工地4千米,開工后,經(jīng)工程師檢查,該砂不符合要求,承包人只得從距工地20千米的另一采砂點(diǎn)采砂;而在一個關(guān)鍵工作面上發(fā)生了幾種原因造成暫時停工:4月22日至26日承包人設(shè)備故障,工程師應(yīng)于4月24日交給承包人的后續(xù)圖紙到5月10日才交給承包人,5月7日至12日工地小了該季節(jié)罕見的特大暴雨,造成5月11日至14日該地區(qū)的供電全面中斷。合同中相關(guān)內(nèi)容如下:
⑴通用條件:
11.1在承包人送遞標(biāo)書前,業(yè)主應(yīng)使承包人得到由業(yè)主根據(jù)有關(guān)該項工程的調(diào)查所取得的水文及地表以下狀況的資料,但承包人對他自己就上述資料的解釋負(fù)責(zé);……
12.1應(yīng)該認(rèn)為承包人在投標(biāo)前對其報價的正確性與完備性已經(jīng)查明;
45.1任何工程如無工程師的許可,均不得在夜間或星期日或當(dāng)?shù)毓J(rèn)的休息日施工。……
⑵專用條件:45.1刪除通用條件中第45.1款中的星期日。5月1日~5月3日為法定假期。
⑶投標(biāo)書附件中規(guī)定:竣工拖期違約損失償金為人民幣5萬元/日。

由于采砂距離增大,承包人在工程師指令下達(dá)的第三天,提出了將原用砂單價提高5元/立方的索賠要求。理由是:①受到實(shí)際損失,②損失是由業(yè)主提供的資料不準(zhǔn)引起,③這是屬于有經(jīng)驗的承包人無法預(yù)見的,④不屬于承包人承擔(dān)的風(fēng)險,⑤索賠要求提出的時間符合要求。
⑴你認(rèn)為上述()理由是不正確或不合理。
⑵該項索賠要求應(yīng)該批準(zhǔn)嗎?為什么?

最新試題

招標(biāo)文件中的投標(biāo)須知是為了指導(dǎo)投標(biāo)單位正確報價。

題型:判斷題

工程師對質(zhì)量的任何檢查、認(rèn)可、并不可能解除承包商對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)的義務(wù)。

題型:判斷題

如果發(fā)生緊急情況監(jiān)理工程師認(rèn)為將造成人員傷亡,或危及本工程或鄰近的財產(chǎn)需立即采取行動,監(jiān)理工程師有權(quán)在未征得業(yè)主的批準(zhǔn)的情況下,發(fā)布處理緊急情況所需的指令,承包人就予執(zhí)行。

題型:判斷題

無效經(jīng)濟(jì)合同的確認(rèn)權(quán)歸人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

根據(jù)《合同法》的規(guī)定,合同一般應(yīng)包括哪些條款?

題型:問答題

擔(dān)保合同是被擔(dān)保合同的從合同,被擔(dān)保合同是主合同,主合同無效,從合同也無效。但擔(dān)保合同另有約定的按照約定。

題型:判斷題

合同公證與鑒證的效力不同。經(jīng)過鑒證的合同,其法律效力高于經(jīng)濟(jì)公證的合同。

題型:判斷題

由于未能預(yù)知可能來參加投標(biāo)競爭單位的水平,所以在招標(biāo)準(zhǔn)備階段應(yīng)編制一個高標(biāo)底和一個低標(biāo)價標(biāo)底請建設(shè)行政主管部門審核。

題型:判斷題

監(jiān)理招標(biāo)的評標(biāo)過程中,應(yīng)主要關(guān)注于投標(biāo)單位報價的高低和報價取費(fèi)項目的合理性。

題型:判斷題

對指定分包商的任何違約行為給業(yè)主或第三者造成損害而導(dǎo)致索賠或訴訟,承包商不承擔(dān)責(zé)任。

題型:判斷題